在建筑工程领域,施工合同履约担保是保障工程项目顺利进行的一项重要措施。它是指施工合同签订后,承包人或其担保人为保证承包人按时、按质、按量完成施工合同约定的工程,而向发包人提供的各种保证形式。履约担保是发包人维护自身权益的重要手段,也是施工企业参与工程项目竞争的重要条件。一份合理、完善的施工合同履约担保范文,对于保障工程项目的顺利进行和减少工程纠纷具有重要意义。下面我们提供一份详细的施工合同履约担保范文,供大家参考。
范文:
发包人(甲方):_________________
承包人(乙方):_________________
为了保证工程顺利进行,明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就履约担保事项达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_________________
2.工程地点:_________________
3.承包范围:_________________
4.承包方式:_________________
5.合同工期:自________年__月__日起至________年__月__日止。
6.合同价款:人民币________元整(¥________)。
二、担保事项
1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成合同规定的工程项目,并保证所完成的工程符合国家和行业的技术标准和规范。
2.乙方应遵守国家的法律、法规和规章制度,保证工程施工安全,并承担因自身原因导致的人身伤亡、财产损失等事故责任。
3.乙方应按照合同约定,及时提供必要的资料和信息,并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整。
4.乙方应按照合同约定,及时接收甲方提供的工地、图纸及其他相关资料,并按时开工、施工。
5.乙方应按照合同约定,及时向甲方提交工程进度报告,并保证工程进度符合合同要求。
6.乙方应按照合同约定,对工程质量进行自检和验收,并配合甲方进行检查和验收。
7.乙方应按照合同约定,对工程安全进行管理和维护,并承担因自身原因导致的安全事故责任。
8.乙方应按照合同约定,对施工现场进行文明施工和环境保护,并承担因自身原因导致的环境污染和违章施工责任。
9.乙方应按照合同约定,对工程资料进行整理和归档,并按时向甲方移交。
10. 乙方应按照合同约定,对工程竣工进行验收和移交,并承担因自身原因导致的延期移交责任。
三、担保方式
1.乙方为履行本合同项下的义务,同意提供__%的自有资金作为担保金,金额为人民币________元整(¥________)。
2.担保金应在合同签订后__日内,由乙方汇入甲方指定的账户(账户名称:________;开户银行:________;账号:________)。
3.担保金在合同履行期间不得使用,合同履行完毕后,在甲方确认乙方已按约履行合同义务后,在__日内无息退还给乙方。
4.在合同履行期间,如乙方不履行或未能如期履行合同义务,甲方有权从担保金中扣除乙方应承担的违约金或赔偿金,不足部分乙方仍应负责赔偿。
5.在合同履行期间,如乙方不履行或未能如期履行合同义务,导致工程停工或延误,甲方有权从担保金中扣除因此造成的损失,不足部分乙方仍应负责赔偿。
6.在合同履行期间,如乙方不履行或未能如期履行合同义务,甲方有权单方解除合同,并从担保金中扣除因此造成的损失,不足部分乙方仍应负责赔偿。
四、担保期限
1.本合同的担保期限为自合同生效之日起至合同全部履行完毕、甲方确认验收合格之日止。
2.在担保期限内,乙方不得以任何理由要求甲方退还担保金或终止担保责任。
3.在担保期限届满后,甲方应在__日内无息退还担保金给乙方。
五、其他约定
1.在合同履行期间,如发生不可抗力事件导致合同无法履行,双方应及时采取措施减少损失,并按不可抗力对合同履行的影响程度,协商是否变更或解除合同。乙方应提供不可抗力事件的有效证明,经甲方确认后,甲方应退还担保金,且双方互不承担违约责任。
2.在合同履行期间,如因甲方原因导致乙方无法正常施工,乙方应及时通知甲方并要求其采取补救措施。甲方应在收到通知后__日内予以解决,否则应承担因此造成的损失,并按逾期时间延长合同工期。
3.在合同履行期间,如因乙方原因导致工程延误,乙方应采取措施加快施工进度,并承担因此造成的损失和违约责任。
4.在合同履行期间,如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应及时返工、维修,并承担因此造成的损失和违约责任。5.在合同履行期间,如因乙方原因导致安全事故,乙方应及时采取措施抢救人员和财产,并承担因此造成的损失和违约责任。
6.在合同履行期间,如因乙方原因导致环境污染或违章施工,乙方应及时采取措施消除污染和纠正违章行为,并承担因此造成的损失和违约责任。
7.在合同履行期间,如因乙方原因导致工程资料不完整或不真实,乙方应及时补齐或更正,并承担因此造成的损失和违约责任。
8.在合同履行期间,如因乙方原因导致工程延期移交,乙方应承担因此造成的损失和违约责任。
9.在合同履行期间,如因乙方原因导致甲方其他损失,乙方应承担赔偿责任。
六、争议解决
1.本合同在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.在争议解决期间,本合同不中止履行,双方均应继续按照合同约定履行各自义务。
七、附则
1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同正本一式__份,甲乙双方各执__份,副本__份,送__单位备案。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章):
授权代表(签字):
年 月 日
乙方(签章):
授权代表(签字):
年 月 日